【精华】工程合同锦集7篇
现今社会公众的法律意识不断增强,合同出现的次数越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的工程合同7篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1建设方(甲方) 审查方(乙方)
甲方委托乙方承担 工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技[20xx]317号)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同审查项目的基本情况:名称、规模、投资及审查 费等见下表:
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件:
第五条 审查费的支付详见下表。
第六条 双方责任: 6.1 甲方责任:
6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提
交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。
6.1.2 在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。
6.1.3 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
6.2 乙方责任:
6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。
6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。
6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。
7.2. 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
7.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。
7.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.2 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 广州 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.3 份。报建设行政主管部门存一份。
8.4 本合同经双方签章后生效。
8.5 本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.6 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建设方(甲方): 审查方(乙方):
年月日:
工程合同 篇2甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商就加汽站基础工程,机械费、运输费、浆砌石人工费达成以下协议:
一、挖掘机220以上:单价为每小时380元(不含税) 挖掘机80型:单价为每小时240元(不含税) 装载机50型:单价为每小时280元(不含税) 压路机:单价为每小时240元(不含税)
水洗黑沙:单价为每立方55元(不含税)
浆砌石人工费:每立方68元(不含税)
二、所需材料甲方运到位,提供搅拌机,转料车,水、电均由甲方负责。
三、结款方式:
四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
日期:
工程合同 篇3甲方:(发包方)______________________________________________________
乙方:(承包方)______________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的'原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:__________________________________________________
(二) 工程地点:__________________________________________________
(三) 工程范围:_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。
(四) 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________________。
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年__ ……此处隐藏2329个字……乙方采取特殊保护措施,甲方应承担相应费用;
(4)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)等的保护工作;
(5)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清洁施工现场,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
(6)双方约定乙方应做的其他工作。
第九条 竣工验收及结算
1.工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。
2.竣工结算。竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。
第十条 违约责任
1.甲方未按时支付工程款,逾期按中国人民银行公布的同期银行存款利息支付违约金。
2.如因乙方原因造成工期延误,每延期1天乙方赔偿合同价的_______‰给甲方,甲方有权从工程款中扣除。由于乙方原因停工、窝工、误工造成的乙方损失,由乙方自负。
3.乙方未完合同约定的各项工作,给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方的损失。达不到合同约定的质量标准的,乙方需无条件返工修复,以达到合同约定的质量标准,返工修复的费用由乙方负担,且乙方须向甲方缴纳审定结算总价的______%的违约金。
4.因甲方原因造成的工期延误,乙方在提交齐全相关证明材料且被证实后只能获得相应的工期延长。
第十一条 纠纷解决方式
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条 生效
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
2.本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
工程合同 篇7甲方:*******
乙方:*******
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律及规定,甲、乙方双方就*******路面硬化中的有关事项,经双方平等协商,签订本合同,共同遵守执行。
一、工期
开工日期:**年**月**日
竣工日期:***年**月**日
二、施工内容
甲方承担工程中的技术、质量、进度、工程量、文件施工管理工作部分。
乙方承担工程中的基础、砼地面制作及现场施工、相关工作管理(全面负责施工安全管理)及经甲方同意采购的地材、部分辅材部分。
三、工程造价
经甲乙双方协商,施工组织以财政审定的预算执行,路面(路床整形15cm厚4%水泥稳定碎石、20cm厚5‰水泥稳定碎石、15cm厚C20砼路面)即92元/m2计算;围栏(2.1米高Ф25镀锌圆钢栏杆,基座为1米长63槽钢)380元/米计算,排水沟(宽30cm深50cm,24墙体)199元/米,结算以直接费加税金(以审定标准为依据)不计取其他任何费用,予以结算。
四、工程量签证
隐蔽工程如清渣、换土、基础处理、房屋拆除、化粪池表面爆除和重建等工程量必须进行现场签证,对隐蔽工程乙方必须及时通知甲方施工人员,经甲方施工员、技术员、预算员现场收方后才能进入下道工序,否则工程量甲方不予认可,乙方必须在二天内向甲方代表提交工程量签证单,甲方代表在二天内审核完毕,并办理好签证,按规定返回签证单。所有签证按湘建价[20xx]326文件执行。
五、进度要求
甲方负责工程的进度管理,乙方必须严格按合同约定的工期组织施工,由于乙方原因未按约定进度工程完工,每延期一天扣款人民币***元并承担相应的责任和损失。
六、质量要求
1、乙方须依施工图及甲方要求按国家施工技术操作规程精心施工,质量严格按国家验收规范交工;凡未到达质量要求,返工处理造成的各项损失均由乙方负责,并每处(次)扣款人民币****元,并承担相应的责任和损失。
2、工程竣工验收合格之日起,按以下第三条承担保修期,结算付款时由甲方财务扣留总价的**%作为保质金,保修期内乙方承担的部分发生的质量问题,乙方必须在接到甲方通知二天内进行返修,否则,甲方可派人处理;并在保质金中扣出费用,保质金在保修到期后办理结算。
3、保修期限
(1)土建工程一年(其中地基础和主体工程,为设计规定的该工程的合理使用年限);
(2)保修期从项目竣工验收签字之日起计算。
4、由于质量不符合规定要求造成损失,由甲方按有关规定向乙方索赔。
七、安全
签订安全、环保管理协议,施工过程中发生的一切安全(事故)责任均由乙方负责。
八、结算方式
本合同无预付款。完成路床整形和碎石基层后支付伍万元,安装栅栏和排水沟竣工后付壹拾万元,完成砼路面后支付出伍万元,经验收合格审计结算***个工作日支付总工程款**%,其余**%保修期过后一次付清,如甲方未按时支付按银行利率予以利息。
九、其它
工农矛盾由此产生的费用由乙方自负。
十、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。 甲方法人代表(签章): 乙方法人代表(签章):
委托代理人: 委托代理人:
开户行: 开户行:********************* 帐号: 帐号:********************
签订时间: 年 月 日
文档为doc格式